双方签订合同是基于一定背景下进行合作的，有一定的信任基础，履行过程中增加工作量也未通过规范的形式固定价款，有些由原告购买的材料也由被告代劳，后因疫情影响、燃气报装等因素，导致装修工程未能及时完工，
结合被告未完工的实际上还有其他部分，如瓷砖未完全贴完等，在双方无法精确各自价格前提下，也难于通过鉴定来确定各自的量，在冲抵后相差甚小的价格，可视为合理的误差范围，本院酌定被告无需向原告返还装修款，反诉被告也无需向反诉原告支付工程款。
装饰装修合同纠纷民事一审民事判决书
（2022）粤1391民初1169号
原告（反诉被告）：李x龙，男，汉族，1982年1月11日出生，住安徽省利辛县。
被告（反诉原告）：东莞市xxx装饰工程有限公司，住所地：东莞市xx。
法定代表人：李xx。
被告（反诉原告）：李xx，男，汉族，1990年8月19日出生，住湖南省平江县。
原告（反诉被告）李x龙与被告（反诉原告）东莞市xxx装饰工程有限公司（以下简称xx公司）、李xx装饰装修合同纠纷一案，本院于2022年3月10日立案后，依法适用简易程序，分别于2022年4月26日、2022年4月27日公开开庭进行审理。原告（反诉被告）李x龙，被告（反诉原告）xx公司的法定代表人李xx、被告（反诉原告）李xx到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）李x龙向本院提出诉讼请求：1．判令两被告共同返还原告装修款80000元；2．判令两被告共同支付原告返工费59600元；3．诉讼费由两被告承担。
事实和理由：2019年5月10日，原告与两被告签订《装修合同书》，合同约定被告为原告做家庭居室装修，地点为惠州大亚湾西区石化大道6号卓越东部蔚蓝海岸花园蔚蓝南区8栋一单元202号房的商品房，合同约定工程期限90天。原告先后多次向两被告支付装修款合计80000元。两被告收款后，有些地方没有按照施工要求装修，有些地方根本没有装修，装修工期一拖再拖，后两被告又以疫情原因拖了两年，至今尚未完工，更未验收。经查，东莞市xxx装饰工程有限公司是一人公司，李xx是唯一股东，尚未履行出资义务。原告认为，两被告的装修不符合质量要求及合同约定，根据我国《合同法》相关规定，被告应当承担赔偿损失等违约责任。故原告诉至法院请求判如所请。
被告（反诉原告）xx公司、李xx辩称，装修款与我这边对不上，我只是收到73000元，因为我自己先出钱购买电线费用，垃圾管理费630元，我为了煤气管道加装从东莞大亚湾来回跑差不多20多次，一次100元，共是2000元，外墙渗水维修3次，一次是400元，原本是原告支付费用的。
被告（反诉原告）xx公司、李xx向本院提出诉讼请求：1．请求法院判决原告（反诉被告）支付被告（反诉原告）尚未支付的工程款17000元；2．请求法院判决原告（反诉被告）支付被告（反诉原告）新增装修项目29080元；3．本案诉讼费用由原告（反诉被告）承担。
事实和理由：反诉原告在完成了大部分的工作以后，因为反诉被告迟迟不去跟燃气公司对接，导致从进门处到厨房位置一直不能完成收尾工作，直到2019年12月26日燃气才入户。此时反诉被告已经拖欠合同约定的工程款17000元和后期新增项目29080元，共计46080元未支付。此时反诉原告为了防止自身损失进一步扩大，便停工。待反诉被告支付工程款后再启动。反诉原告与反诉被告双方除去合同报价单上约定的工程项目以外，后续新增加了榻榻米一张2070元；背景墙一面7000元；窗帘盒9m230／m2070元；门槛石和飘窗的窗台石4000元；墙纸改为墙布每平方费用增加了五十元，50元乘以238平方米共11900元；卫生间马桶淋浴请货拉拉车费240元，人工搬运费为300元；因外墙渗水维修三次，每次五百元。所有费用共计29080元。反诉原告为了让反诉被告尽早的住进新家，在停工期间一方面去看留在现场的材料和工具，一边是去跟物业沟通房屋渗水的问题，帮反诉被告解决渗水问题，来来回回跑了不下于二十次。反诉被告不仅不支付反诉原告应得的工程款，还不按照合同的约定，帮助反诉原告协商各类的现场问题。反而倒打一耙起诉反诉原告，还提无理的要求，要求返还装修费用。
原告（反诉被告）辩称，与起诉意见一致。
本院经审理认定事实如下：2019年5月10日，原告（反诉被告）李x龙作为发包方（甲方）、被告（反诉原告）xx公司作为承包费（乙方），双方签订一份《装修合同书》，合同主要约定：一、工程概况，乙方承包甲方位于惠州大亚湾蔚蓝海岸8A202房的家居装修工程。工期90天，在工程施工过程中因甲方原因致使工期中断，停工或增加项目致使工期延长的，则工期相应顺延。因乙方原因无故停工，工期不顺延。二、合同价款：以双方签字确认的工程报价单中项目为准，施工费用以双方签字确认的工程报价的单价和数量为依据，增加或变更设计、施工、安装项目需经甲乙双方“协商”确定单价确认后生效，按实计算。三、甲方义务，甲方按约定及时足额支付工程款和结算工程款，及时履行乙方和其他协助义务。如因甲方不及时全面履行上述合同义务，致使乙方不能正常施工的，工期顺延。四、乙方义务，施工中严格执行有关工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。五、工程价款及结算，2．如有增加项目，则在此项目施工时支付费用。合同还约定了其他事宜。被告（反诉原告）xx公司向原告（反诉被告）李x龙出具的工程报价单显示工程总价为95395元，折后价为83000元。合同签订后，原告（反诉被告）李x龙向被告（反诉原告）xx公司支付了工程款80000元，被告（反诉原告）xx公司进场施工装修。之后，被告（反诉原告）xx公司仅完成了部分装修工程，原告（反诉被告）李x龙自行对案涉房屋装修工程进行返工，双方遂酿成纠纷。
另查明一，被告（反诉原告）xx公司于2018年5月4日登记注册成立，企业类型为自然人独资的有限责任公司，股东为李xx。
另查明二，原告（反诉被告）李x龙修复工程量（参照被告施工报价单项目中的价格，剔除报价单中没有的项目和xx公司已完成的工程）费用共计21820元，具体如下：大门3500元、房间门2400元（1200元／个×2个）、厨房门1500元、厨房地柜1700元、衣柜门1800元、瓷砖修补4600元、批灰油漆修补5200元、铝合金窗1120元。
另查明三，被告（反诉原告）xx公司增加的工程量及垫付费用共计20400元，具体如下：墙纸变成墙布11900元、榻榻米2070元、门槛石和飘窗石2600元；购买电线费用2000元、垃圾管理费630元、外墙渗水维修费1200元（400元／次×3次）。
本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，双方签订合同是基于一定背景下进行合作的，有一定的信任基础，履行过程中增加工作量也未通过规范的形式固定价款，有些由原告购买的材料也由被告代劳，后因疫情影响、燃气报装等因素，导致装修工程未能及时完工，引发纠纷后双方对装修的工程量等无法精准核算，根据查明的主要事实，被告（反诉原告）xx公司承包的案涉房屋装修工程未全部完工，被告（反诉原告）xx公司在施工过程中增加了部分工程量并垫付了费用20400元，原告（反诉被告）李x龙亦对案涉装修工程进行修复，支付了修复费21820元。按照《装修合同书》和工程报价单的约定，工程造价折后为83000元，该工程造价加上被告（反诉原告）xx公司增加的工程量和垫付费用共103400元，而原告（反诉被告）李x龙已付的工程款80000元和修复费用21820元，共101820元，两相冲抵相差1580元，结合被告未完工的实际上还有其他部分，如瓷砖未完全贴完等，在双方无法精确各自价格前提下，也难于通过鉴定来确定各自的量，在冲抵后相差甚小的价格，可视为合理的误差范围，本院酌定被告无需向原告返还装修款，反诉被告也无需向反诉原告支付工程款。被告（反诉原告）李xx不是案涉《装修合同书》当事人，根据合同相对性原则，其不是适格的反诉主体。
综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：
一、驳回原告（反诉被告）李x龙的诉讼请求；
二、驳回被告（反诉原告）东莞市xxx装饰工程有限公司的诉讼请求。
本诉案件受理费1546元，由原告（反诉被告）李x龙负担；反诉案件受理费476元，由被告（反诉原告）李xx负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于惠州市中级人民法院。
审 判员 薛银标
二〇二二年六月十日
法官助理 李红兰
书 记员 宋煜珍